Договор на оказание услуг со сварщиком

Договор оказания услуг сварщика образец

Договорподряда на выполнение сварочных работ N ___

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сварочные работы ___________________________ на объекте ______________________, расположенном по адресу: __________________________, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.1.2.

Все работы необходимо выполнить в соответствии с календарным планом, техническим заданием и проектно-сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации, календарному плану, техническому заданию и проектно-сметной документации, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.1.4.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:2.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику.2.1.2. Выполнить работы по настоящему Договору собственными силами и (или) силами привлеченных организаций. Привлечение сторонних организаций должно быть предварительно письменно согласовано с Заказчиком.2.1.3.

Договор на оказание услуг со сварщиком

Выполнить все работы, указанные в техническом задании Заказчика, с использованием своих материалов и оборудования. Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.2.1.4.

Обеспечить на объекте, где проводятся сварочные работы, выполнение согласно допуску необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, охране окружающей среды и зеленых насаждений (при их наличии) во время проведения работ.2.1.5. Передать Заказчику за _____ дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию.2.1.6.

По выполнении сварочных работ сообщить Заказчику о готовности результата Работ к сдаче посредством _________________________.2.1.7. В полном объеме при сдаче выполненных работ передать Заказчику техническую документацию по объекту, где проводились сварочные работы.2.2. Подрядчик вправе:2.2.1. Увеличить стоимость выполнения работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.2.2.2.

Сдать выполненную работу досрочно.2.2.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.2.3. Заказчик обязуется:2.3.1. Произвести все согласования со сторонними организациями.2.3.2. Осуществлять допуск персонала Подрядчика в район проведения работ согласно правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности.2.3.3.

Оплатить Подрядчику выполненную работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.2.3.4. В течение _____ дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о выполнении работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту выполненных работ (Приложение N ___), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, указав об этом в акте.2.4.

Заказчик вправе:2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.2.4.3.

Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.2.5.

Договор на оказание услуг со сварщиком

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.3.2. Сумма, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение _____ дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.4.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.4.3.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненной и принятой работы Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.4.4. Выплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.5.2.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.5.3.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.7.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.7.3. По требованию Подрядчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Подрядчика по проведению сварочных работ, не противоречащую условиям настоящего Договора.7.4.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Бухгалтерский и налоговый учет медицинских услуг

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:9.1. Техническое задание (Приложение N __).9.2. Календарный план (Приложение N ___).9.3. Проектно-сметная документация (Приложение N __).9.4. Акт выполненных работ (Приложение N ___).9.5. _______________________________.

10. Реквизиты и подписи Сторон

_____ «____________________________» _____ «____________________________»Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: ____________________________________________ ____________________________________ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ____________________________ОГРН _______________________________ ОГРН _______________________________Расчетный счет _____________________ Расчетный счет _____________________в ____________________________ банке в ____________________________ банкеК/с ________________________________ К/с ________________________________БИК ________________________________ БИК ________________________________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Договор подряда на сварочные работы образец

4.4. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение количество дней дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика. 4.5.

договор Возмездного Оказания услуг г.

Казань «__» __________ 201_ г.АО «Транснефть — Прикамье», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Галиева Роберта Анисовича., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

Предмет Договора1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по ремонту сварочного оборудования (далее – «Услуги»), объем, перечень, срок, результат и особенности оказания которых, установлены в Задании Заказчика (далее — Задание), являющимся Приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги.1.2.

Перечень документов для заключения договора однократно (например, малярные работы в офисе и т.п.) ; периодические отделочные работы, т.е. при возникновении необходимости выполняются отделочные работы по согласованной сторонами спецификации ( например, по мере необходимости выполняются работы по декоративно-малярной отделке фасада здания и т.п.

Сварочные услуги. Выполнение любых сварочных работ,(сварка алюминия,нержавейки,черного Договор Акт на оказание сварочных услуг. Договор возмездного оказания услуг требуется для того, чтобы регулировать обширную сферу гражданско-правовых отношений. Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.

3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий.

В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору).

  • Срок действия соглашения.

РД-03.120.10-КТН-001-11 с изм.

1,2,3 на 2013 год Аттестация сварочных технологий, применяемых при монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, применяемых на объектах № п/п Наименование технологии Способ сварки Группа ОТУ Тип сварного шва КСС для неаттестованных технологий сварки Цена проведения аттестации технологии, Руб. Стоимость контроля качества КСС Итого, стоимость руб.

Профессиональные

РД НГДО С 8 Технология ручной дуговой сварки покрытым электродом при устранении дефектов кольцевых сварных швов изнутри и снаружи трубы технологических трубопроводов в пределах ЛПДС; НПС, РП за исключением трубопроводов обеспечивающих транспорт нефти, прочностных классов (М03 до К60 включительно) диаметром от 500 до 1067 мм с толщиной стенок от 8.0 до 18.

1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2.

Это означает, что:

  • стороны могут заключить любой договор, не противоречащий законодательству;
  • запрещено принудительное заключение договоров;
  • стороны самостоятельно определяют содержание договора.

Об этом сказано в статье 421 Гражданского кодекса РФ. Трудовой кодекс РФ регулирует только трудовые отношения (ст. 9 ТК РФ). При заключении гражданско-правового договора трудовые отношения между сторонами не возникают.

Особенностью будет назначение создаваемой вещи. Она используется для личного, не связанного с коммерческой деятельностью, потребления;

  • договор строительного подряда. Предметом являются здания и сооружения. Причем могут быть предусмотрены как создание нового объекта, так и его реконструкция, капитальный ремонт, монтажные и прочие работы, относящиеся к строительству;
  • договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот вид работ, как правило, предшествует заключению строительного подряда.
    Специфика: создание технической документации;
  • работы для государственных и муниципальных нужд.

Что касается предмета, то, как уже говорилось, он в обязательном порядке должен выражаться в каком-либо материальном результате работы исполнителя.

Например, при заключении договора подряда и оказания услуг заказчик, как правило, заинтересован в скорейшем выполнении работы или оказании услуги. Поэтому на практике такие договоры являются срочными, а продолжительность срока определяется исходя из фактических обстоятельств и реальной возможности исполнителя выполнить обязательства по договору в тот или иной срок.

Конкретный срок стороны фиксируют в договоре, при этом его максимальный предел законодательством не ограничен и может составлять от нескольких дней до десятков лет.На это указывают положения части 1 статьи 708 и части 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ – в отношении договоров подряда и услуг соответственно.

В то же время другие виды договоров, в частности, договор комиссии или агентский договор по соглашению сторон, исходя из взаимных интересов могут быть заключены как с указанием срока, так и без.

  • Оплата услуг. По договору подряда заказчик обязан выплатить обусловленную цену только после окончательной сдачи результатов работы, если предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов не предусмотрена договором (ст. 711 ГК РФ). В договоре возмездного оказания услуг заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленные в договоре (ст.
    781 ГК РФ).

Отличия гражданско-правового договора от трудового

Чем гражданско-правовой договор отличается от трудового договора

При заключении гражданско-правового договора необходимо учесть ряд особенностей.

711 ГК РФ). В договоре возмездного оказания услуг заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленные в договоре (ст. 781 ГК РФ).

  • Отличия гражданско-правового договора от трудового Чем гражданско-правовой договор отличается от трудового договора При заключении гражданско-правового договора необходимо учесть ряд особенностей.

В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.

3 настоящего договора, в течение дней с момента подписания акта приема-сдачи Работы. 3.4. 3аказчик имеет право: 3.4.1.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Заполнение формы СЗВ-М и договор подряда в 2020 году

Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

  • Права и обязанности сторон.
  • Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Стоимость и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Порядок сдачи и приема. Важнопункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору.

Указывается гарантийный срок.

  • Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.
  • Основания и порядок расторжения сделки.
  • Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

    Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ). Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон.

    Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным.

    К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

    1. Предмет договора подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ) складывается из нескольких составляющих:

      • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
      • объект, на котором должны быть выполены работы;
      • результат, к которому должны привести работы,
    2. т.е. из договора должно быть ясно – что будет результатом выполненных работ, где и с помощью каких действий подрядчика (исполнителя) этот результат будет достигнут.

      Иначе говоря это деятельность, основная цель которой направлена на создание овеществленного результата (т.е. такого результата, который можно уведеть и пощупать, в отличие от договора оказания услуг).

      Поскольку результат договора достигается выполнением определенных договором работ, то этот договор также принято называть договором на выполнение работ.

    3. Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).

    4. Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

    Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п. 1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

    Если в цене договора сумма НДС не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

    Стороны свободны в определении требований к качеству работы (п. 4 ст. 421 ГК РФ), но подрядчик, являющийся предпринимателем, должен выполнять работу, соблюдая обязательные требования, предусмотренные законом, иными правовыми актами или в предусмотренном ими порядке (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

    Договор гпх на сварочные работы образец

    — — Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней. 3.2. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика.

    3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.

    12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: Приложение к договору № от г. Объем проведения услуг по аттестации технологий сварки и оборудования в соответствии с РД-03.120.10-КТН-001-11 с изм.1,2,3 на 2013 год Аттестация сварочных технологий, применяемых при монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, применяемых на объектах № п/п Наименование технологии Способ сварки Группа ОТУ Тип сварного шва КСС для неаттестованных технологий сварки Цена проведения аттестации технологии, Руб.

    Стоимость контроля качества КСС Итого, стоимость руб. РД НГДО С 8 Технология ручной дуговой сварки покрытым электродом при устранении дефектов кольцевых сварных швов изнутри и снаружи трубы технологических трубопроводов в пределах ЛПДС; НПС, РП за исключением трубопроводов обеспечивающих транспорт нефти, прочностных классов (М03 до К60 включительно) диаметром от 500 до 1067 мм с толщиной стенок от 8.0 до 18.0 мм.

    Указываются соответствующие даты (или события).

      Права и обязанности сторон. Сроки выполнения сварочных работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Стоимость и порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение. Порядок сдачи и приема. Важно Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение. Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору. Указывается гарантийный срок. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ. Основания и порядок расторжения сделки.

    ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 3.4.1. Отказаться от исполнения Договора, при условии полного возмещения убытков ЗАКАЗЧИКУ, в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора; 3.4.2.

    Получать от ЗАКАЗЧИКА любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

    В случае непредставления либо неполного или неверного представления ЗАКАЗЧИКОМ информации ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации. Получить полный текст 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору составляет: руб.

    00 коп. (Шестьсот семьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

    И включать в себя:

    • вид и содержание ожидаемых работ;
    • объект, который должен получиться в результате производства или переработки;
    • результат, который ждет заказчик.

    Сроки — это важный пункт в договоре подряда, он должен быть определен сторонами перед началом работы, так как от него зависит дата оплаты.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Трудовой договор бессрочный в 2020 году

    ООС, встречающихся при выполнении ими заданных объемов работ (пользовании арендованным имуществом), осознание им этих рисков и принятие в процессе выполнения работ (в период аренды имущества) в согласованные сроки соответствующих мер по устранению и/или снижению таких рисков;

    1. Соблюдение данных Правил не освобождает Подрядчика (арендатора) от обязанности знать и соблюдать производственные правила, а также государственные и нормативные документы, применимые к экологическим аспектам их деятельности.

    2.Ответственность 2.

    1 Правила являются неотъемлемой частью системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) Заказчика и предусматривают требования к Подрядчику (арендатору) в отношении воздействия на окружающую среду их деятельности на территории Заказчика, и не заменяют требований по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и т.д.

    400 bad request

    Внимание В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга. 4.4. Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению арбитражным судом. 4.5.

    Важно Настоящий договор (в том числе приложения) составлены в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН Исполнитель 1» 394086 г. Воронеж, тел./473/ / р/сч в БАНК» в г.

    Москва К/с Заказчик Директор // / / М. П. М.

    Профессиональные 

    Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы.

    Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ.

    Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ.

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором. Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.

    Все о сварке

    • Договор на выполнение работ и услуг (с передачей оборудования по договору безвозмездного пользования)
    • Договор на оказание содействия в заключении договора
    • Договор на оказание содействия в заключении договора
    • Договор подряда
    • Договор подряда (5)
    • Договор подряда (6)
    • Договор подряда (между юридическими или физическими лицами)
    • Договор подряда (на выполнение подрядных работ)
    • Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ
    • Договор подряда на выполнение работ втк
    • Договор подряда на разработку и обслуживание web-сайта (предоставлено адвокатом красновой)
    • Договор подряда с втк (вариант)
    • Календарный план работы
    • Контракт на модернизацию (переоборудование) судна
    • Объектный сметный расчет (объектная смета).

    Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.

    Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право (если иное не установлено договором или законом) привлечь к выполнению обязательств третьих лиц (субподрядчиков). При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы.

    Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем.

    Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых – требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

    1. Дата и место заключения договора.
    2. Наименование сторон.
    3. Предмет. В соответствии с условиями соглашения, подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы в установленный срок, а заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить её и результат в оговоренном порядке.

      Далее приводится описание объема и видов работы. Способы выполнения определяются сторонами в приложении – Техническое задание (является неотъемлемой частью договора). Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях – Перечень материалов и Перечень оборудования.

      Оба документа являются неотъемлемой частью договора. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору).

    4. Срок действия соглашения.

      Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

    5. Права и обязанности сторон.
    6. Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
    7. Стоимость и порядок расчетов.

      пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.

    8. Порядок сдачи и приема. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
    9. Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору. Указывается гарантийный срок.
    10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.
    11. Основания и порядок расторжения сделки.

      Договор может быть расторгнут по соглашению подрядчика и заказчика, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

    12. Разрешение споров из договора. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным.

      В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.

    13. Форс-мажор.
    14. Прочие условия.
    15. Список приложений.
    16. Адреса и реквизиты сторон.
    17. Подписи сторон.

    Профессиональные

    Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 2.

    2 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.

    3 настоящего договора, в течение дней с момента подписания акта приема-сдачи Работы. 3.4. 3аказчик имеет право: 3.4.1.

    • Права и обязанности сторон.
    • Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
    • Стоимость и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
    • Порядок сдачи и приема. Важнопункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
    • Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору.
    Оцените статью
    BunTorg
    Adblock
    detector